 |
|
|
|
|
|
|
|
2026©Роспотребнадзор
|
'Управление Роспотребнадзора по Новгородской области (далее :. Управление), действуя в интересах ****., обратилось в суд с иском к ООО . : «***» (далее Общество): о защите прав; потребителей, в .обоснование : заявленных требований указав, что. 29 Января 2020: года ****, обратилась с. •жалобой в Управление с просьбой о защите своих нарушенных прав иоподаштелем услуг по ремонту ванной комнаты и туалета ООО «****», *** октября 2019 года между истцом и ответчиком был заключен, договор подряда. № ***, предметом .которого является выполнение работ по ремонту ванной Комнаты по- адресу: *****, Согласно данному договору срок начала работ - 28 октября 2019 года, а окончание.работ ' 02 декабря :: 2019 года,. Общая стоимосгь по договор}' составила ***** руб. Согласно условиям договора оплата работы осуществляется в три этапа при подписании промежуточных актов выполнения работ .по договору. 15 октября 2019 года истцом были; внесейьт денежные средства в размере *** руб., а также 21 октября 2019 года в размере *** руб. Однако в установленный договором срок работы ответчиком начаты не были, 25 ноября 2019 года истец обратилась в Общество с требованием Q возврате аванса по договору .подряда, в связи с неисполнением договора В размере ****
До настоящего времени денежные средства не возвращены, работы не въполнены. На основании изложенного истцы просят суд 'расторгнугъ договор подряда от 1.5 октября 2019 года № 391 о предоставлении услуги по ремонту ванной комнаты и : туалета, заключенный между ****и ООО ***, взыскать с ООО «****» в пользу **** уплаченные денежныеые средства в размере ****- руб., взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков начала работ по договору подряда: в. пользу **.;. в размере *** py6v,; взыскать компенсацию морального вреда в размере *** руб-,, штраф; за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Исковое заявление Управление Роспотребнадзора: по Новгородской области, предъявленное : в~ интересах ****, к ООО «***» о защите прав .потребителей удовлетворить частично.
Расторгнуть договор подряда № *** от 15 октября 2019 года, заключенный между **** и ООО «***
Взыскать с ООО «***» в пользу; **** денежные средства в сумме *** руб., неустойку в размере **** •' руб., компенсацию морального вреда в сумме *** руб., штраф в размере ***** руб;.:- , :,'. . ... : ' ':./ '
. В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения. . -
Взыскать с ООО «****» в. доход . - местного бюджета • государственную пошлину в размере **** руб. . л / '
. Решение может быть, обжаловано в Новгородский областной суд.с подачей жалобы через Новгородский районный, суд в течение месяца: со. дня составления < судом мотивированного решения, то, есть с 25 мая 2020 года