Дело № 2-1122/17

Истец обратился в суд с иском к ООО «СК «МЫ» с требованиями о защите прав потребителя, указав, что 04 сентября 2014 года между ним и ответчиком был заключен договор подряда, предметом которого является выполнение работ в соответствии с техническим заданием на земельном участке, расположенным в г. Благовещенске, ул.
. Срок исполнения обязательств по договору - 08 ноября 2014 года. Неоднократно сроки выполнения работ сдвигались на основании подписанных между сторонами дополнительных соглашений. Между тем, 01 апреля 2016 года ответчик не возобновил работы, соответственно не исполнил обязательств по договору. Истцом ответчику переданы денежные средства в размере рублей.
Уточнив исковые требования, истец требовал расторгнуть договор подряда, взыскать с ответчика в свою пользу денежные средства, уплаченные по договору в размере рублей, убытки в размере  рубль, неустойку  рублей, штраф.

Расторгнуть договор подряда №  от 04 сентября 2014 года заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «МЫ» и истцом. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «МЫ» в пользу денежные средства в размере рублей, неустойку в размере рублей, убытки в размере рубль, штраф в размере
рублей  копеек, отказав в удовлетворении остальной части требований.