02.03.2020 между истцом и ответчиком, а также соседями истца, заключен договор № 4 о строительстве канализационной линии от объектов капитального строительства до точки подключения к канализационному коллектору. Согласно п. 1.1. договора № 4 подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению монтажа наружных сетей канализации в соответствии со сметной документацией (приложение № 1), которая является неотъемлемой частью договора. На основании п. 1.2 договора работы выполняются по адресу: г. Смоленск, ул. 3-я Мичуринская, ул. 4-я Мичуринская, ул. 5-я Мичуринская, ул. 6-я Мичуринская. Пунктом 2.1 договора установлено, что общая стоимость всех работ с учетом стоимости материалов по настоящему договору составляет 5 100 000 руб., НДС не облагается, согласно сметной документации. В соответствии с пп. 2.4.1-2.4.2 договора заказчик производит выплату авансового платежа подрядчику в сумме 2 550 000 руб. в течение 15 банковских дней с момента подписания договора и получения счета. Окончательный расчет по договору в сумме 2 500 000 руб. в течение 5 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приема выполненных работ. Согласно п. 3.1 договора начало работ – 15.03.2020, срок выполнения работ – 4 месяца 2020 г. Любая отсрочка из-за обстоятельств непреодолимой силы увеличивает сроки выполнения работ на разумный период времени, согласованный сторонами. Срок подключения к централизованным сетям водоотведения – до 07.12.2020. Истица в офисе ответчика внесла предоплату в установленном ответчиком размере 65 000 руб. Ответчик начал проводить работы, установленные договором, вместе с тем в установленный договором срок, ответчик взятые на себя обязательства не выполнил в полном объеме, а часть выполненных работ имела ряд недостатков: установленные криво люки лопались, после сообщения о данном факте ответчиком указанный недостаток был устранен; нарушено благоустройство ул. 4-я Мичуринская, 5-я Мичуринская, 6-я Мичуринская; не представлены документы для подключения канализационных сетей к централизованным сетям водоотведения. На основании обнаруженных недостатков истица обратилась к ответчику с претензией об уменьшении цены договора подряда, безвозмездном устранении недостатков до 01.09.2022, выплате неустойки, которая оставлена ответчиком без удовлетворения. Просит суд обязать ООО «СантехСервис 67» завершить работы по строительству канализационной линии от принадлежащего истице объекта капитального строительства до точки подключения к канализационному коллектору в районе КНС № 7 с оформлением всей необходимой документации для последующего подключения канализации к центральной системе водоотведения в течение 1 месяца со дня вынесения решения суда; взыскать с ответчика в пользу истицы неустойку в размере 65 000 руб., убытки в размере 264 руб., компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., штраф.
Уточнив исковые требования в порядке ст. 39 ГПК РФ, просит суд взыскать с ответчика в пользу истицы уплаченную ею сумму по договору от 02.03.2020 № 4 в размере 65 000 руб. в связи с ее отказом от исполнения данного договора; взыскать неустойку в размере 65 000 руб., убытки в размере 498 руб., компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя; расходы на оплату юридических услуг в размере 5 000 руб.; обязать ответчика передать истице следующие документы: проектную документацию на строительство наружных сетей канализации по адресу: г. Смоленск, ул. 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Мичуринская, сметную документацию – Приложение № 1 к Договору № 4 от 02.03.2020, акты скрытых работ; сертификаты качества на используемые материалы; лицензии на СРО.
27 февраля 2023 г.
28 марта 2023 г.
Иск удовлетворен частично
исковые требования Осиповой Натальи Сергеевны к обществу с ограниченной ответственностью «СантехСервис67» о защите прав потребителей удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СантехСервис67» (ИНН 6732070952, ОГРН 1146733004923) в пользу Осиповой Натальи Сергеевны (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г. Смоленска, паспорт: серия № №, выдан Промышленным РОВД г. Смоленска, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 672-002, зарегистрированной по адресу: <адрес>) денежные средства, уплаченные по Договору № 4 от 2 марта 2020 г. в размере 65 000 руб., неустойку в размере 65 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке требования потребителя в размере 67 500 руб., расходы на оплату юридических услуг в размере 5 000 руб., почтовые расходы в размере 498 руб.
Обязать общество с ограниченной ответственностью «СантехСервис67» (ИНН 6732070952, ОГРН 1146733004923) передать Осиповой Наталье Сергеевне проектную документацию на строительство наружных сетей канализации по адресу: г. Смоленск, ул. 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Мичуринская, сметную документацию – Приложение № 1 к Договору № 4 от 02.03.2020, акты скрытых работ; сертификаты качества на используемые материалы, лицензии на СРО, в удовлетворении остальной части требований отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СантехСервис67» (ИНН 6732070952, ОГРН 1146733004923) в доход бюджета государственную пошлину в размере 4 100 руб.
